工程未驗收甲方已提前使用,能視為工程已竣工嗎?

2025-02-21 12:40:04 字數 4405 閱讀 7849

1樓:老桑幫你忙

可以算是甲方認可了。

2樓:律政李密老師

稍等一下,馬上回復。

能視為工程已竣工你好,《建設工程質量管理條例》規定的責任義務很明確,處罰也是對建設單位,由此可見主要由建設單位承擔不驗收即投入使用的責任。第十六條第2款:建設工程經驗收合格的,方可交付使用。

釋義】本條是對工程竣工後建設單位組織驗收,竣工驗收應具備的條件,以及驗收合格後方可使用的規定。工程專案的竣工驗收是施工全過程的最後一道程式,是建設投資成果轉入生產或使用的標誌,也是全面考核投資效益、檢驗設計和施工質量的重要環節。(一)對工程進行竣工檢查和驗收,是建設單位的權利和義務。

無論是單項工程提前交付使用(例如單幢住宅),還是全部工程整體交付使用,都必須經過竣工驗收這一環節,並且還必須驗收合格,否則,沒有經過竣工驗收或者經過竣工驗收確定為不合格的建設工程,不得交付使用。如果建設單位為提前獲得投資效益,在工程未經驗收即前投產使用是違法的,由此所發生的質量問題,建設單位要承擔責任。第五十八條 違反本條例規定,建設單位有下列行為之一的,責令改正,處工程合同價款百分之二以上百分之四以下的罰款;造成損失的,依法承擔賠償責任;(一)未組織竣工驗收,擅自交付使用的;(二)驗收不合格,擅自交付使用的;(三)對不合格的建設工程按照合格工程驗收的。

工程已交付使用是否視為已經驗收

3樓:律臨王安春

法律分析:不是。正常的程式是工程必須驗收合格後方能交付使用,假如未經驗收合格即投入使用是違法的,這時對於施工單位而言,應按視為驗收合格進行結算。

法律依據:《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》 第十三條 建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用後,又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,不予支援。

工程竣工後甲方無故不驗收怎麼辦?

4樓:生活小學問

建設工程發包方不驗收時,承包方在工程完工、具備驗收條件時,即應主動向發包方提交《竣工驗收報告》即使發包方故意拖延不驗收,也不影響該報告的效力,承包方提交報告之日即可視為工程竣工日期。

最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛的司法解釋第十四條規定,當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。

竣工驗收的注意事項。

門窗安裝必須牢固,橫平豎直,高低一致,門窗扇應開啟靈活,無阻滯和**現象。五金配件齊全。門鎖安裝位置正確,開關靈活、有效。

門窗安裝後表面應潔淨,大面積無劃痕、碰傷。漆膜大面積應平整光滑、厚度均勻、無氣孔。細木製品窗簾盒、暖氣罩、木護牆、木隔斷、門窗套、踢腳板及裝飾線等與基層必須鑲釘牢固,無鬆動。

5樓:網友

最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(2004年9月29日最高人民法院審判委員會第1327次會議通過)(法釋〔2004〕14號)

第十四條 當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:

一)建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;

二)承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;

三)建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。

6樓:董太漂亮

工程竣工驗收以後,工程竣工以後呢?這個施工方可以提交驗收請求,如果甲方故意拖延,不驗收,經過一段時間後,它是自動轉成驗收的。

7樓:網友

根據合同竣工日期可以和甲方要求工期索賠。

工程沒竣工驗收但已使用

8樓:通竅又熱心灬福祉

一、建設工程未經竣工驗收擅自使用的法律責任

建設工程未經驗收,發包人即擅自使用的,承包人即免除返工、修復義務,出現質量問題的,由發包人自行承擔。但是,對於基礎工程和主體工程是不能包括在內的。

1、發包人使未經驗收建設工程的,對其使用的部分出現質量問題的,應當自行承擔責任。

建築法》第六十一條規定:建築工程竣工經驗收後方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。承包人對建設工程的施工質量負責,建設單位在具備竣工驗收條件時應當及時組織參加驗收,沒有經過竣工驗收或者驗收未通過的,發包人可以要求承包人進行修復、返工等等,這也是承包人的法定義務。

但是,如果發包人在建設工程沒有經過竣工驗收或者驗收未通過時,提前使用了,此時承包人不再承擔返工、修復義務,質量問題由發包人自行承擔。

2、對建設工程的地基基礎工程和主體結構的質量問題,只要在合理使用期限內的,由承包人承擔民事責任。

依據《建築法》第六十條第一款的規定,建築物在合理使用壽命內,必須確保地基基礎工程和主體結構質量。地基基礎工程和主體結構出現了質量問題可能會嚴重威脅人身和財產安全,所以無論建築工程是否經過驗收、發包人是否擅自使用,如果建築工程在合理使用壽命內地基基礎工程和主體結構質量出現問題,承包人仍然要承擔責任,這是法律的強制性規定,主要目的是督促承包人在工程施工時必須確保地基基礎工程和主體結構的質量,這是承包人依照法律規定必須履行的工程質量保證義務。

二、工程竣工未驗收便交付使用的,如何處理

1、對於未經竣工驗收就交付使用的,責令限期補辦驗收手續;逾期不補辦驗收手續的,處以罰款。

2、對於將驗收不合格的工程交付使用的,責令限期返修,並處罰款、情節嚴重的,依法吊銷營業執照;給購買人造成損失的,依法承擔賠償責任。

3、交付使用的商品房,確數巧屬主體結構質量不合格的,購買人有權退房;給購買人造成損失的,應當依法承擔賠償帶旁責任。對違反上述規定的除房地產開發企業外的其他建設單位的處理:責令改正,並處罰款,重新組織驗收;對他人造成損失的,承擔相應的賠償責蠢畢橡任。

建設工程未經驗收,發包人即擅自使用的,承包人即免除返工、修復義務,出現質量問題的,由發包人自行承擔。但是,對於基礎工程和主體工程是不能包括在內的。希望以上內容能對你有所幫助,如果你還有其他問題可以點選下方按鈕諮詢,諮詢專業律師。

建設工程完工後,甲方遲遲不驗收如何處理

9樓:晏寶印

法律分析:可以去法院起訴對方,要求支付工程款。承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。

法律依據:《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第十四條 當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:

一)建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期(二)承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期(三)建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。

工程未完成可以先驗收嗎

10樓:王克鈞

法律分析:交付竣工驗收的建築工程,必須符合規定的早歷建築工程質量標準。工程未完成的,不可以先驗收。

法律依據:《中華人民共和國建築法》第六十一條 交散者付竣工驗收的建築工程,必須符合規定的建築工程質量標準,有完整的工衝睜薯程技術經濟資料和經簽署的工程保修書,並具備國家規定的其他竣工條件。

建築工程竣工經驗收合格後,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。

因甲方原因工程不能完工驗收,已經拖了半年了,工程款能要到嗎?

11樓:

摘要。建設工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依據合同的約定要求甲方賠償,如果沒有約定的,按實際造成的損失賠償。如果甲方不賠償的,乙方可能向法院起訴。

中華人民共和國合同法》

第二百八十三條【發包人違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條【發包人原因致工程停建、緩建的責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

因甲方原因工程不能完工驗收,已經拖了半年了,工程款能要到嗎?

您好,我正在幫您查詢相關的資訊,馬上回復您。

您好,可老搜乎以去要,但如果甲方不支付可以起訴。討要工程款的,漏握可以向法院起訴。勝訴之後,侍悉如果對方在履行期未履行法院判決,可以去申請法院強制執行。

建設工程因甲方原因造成工程延櫻搏期的,乙方可以依據合同的約定要求甲方賠償,如果沒有約定的,按實際造成的損失賠償。如果甲方不賠償的,乙方可能向法院起訴。《中嫌頌槐華人民共和國合同法》第二百八十三條【發包人違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條【發包人原因致工程停建、緩建的責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損芹友失和實際費用。

甲方的工程員要做什麼工作,甲方的工程資料員要做什麼工作?

甲方和乙方的工程資料員都是一樣的工作,就是工作量的大小不同而已。1 工程資料的收集 整理 立卷 歸檔 保管工作。2 施工過程中各種質量保證資料的收集 檢查 彙總等。3.施工中各種會議的記錄 整理 會簽 影印 分發等。4 施工中各種試塊 試件的取樣 送檢 結果回索 上報 分類保管等。5 各種工程資訊的...

竣工驗收時施工需要向甲方遞交什麼檔案才能驗收

工程竣工驗收申請表 工程竣工驗收時需要提供哪些資料 工程竣工驗收需要提供的材料如下 1 規劃部門認可檔案,通常要求提供工程規劃許可證 影印件 但須提供原件驗證,影印件加該建設單位公章註明原件存何處。2 工程專案施工許可證,提供影印件,提交原件驗證,影印件加該建設單位公章註明原件存何處。3 公安消防部...

作為甲方工程部是否要具有痞子氣,甲方土建工程部經理都面試哪些問題?

作為甲方強化建築工程施工管理和質量控制可以為以下幾個階段進行說明 一 施工預備階段的管理事宜及質量控制 1 由技術負責人組織參加施工的技工認真熟悉施工圖紙及相關設計檔案 標準規範,把握設計意圖及設計要求,對圖中所選用的電氣裝置和主要材料進行統計。做好施工圖紙的審查 會審,參加設計交底及圖紙會審。2 ...